以工程未審計拒付工程款（未審計支付工程款）

新民法總則是否規定了不能以審計為理由拒付工程款？

民法通則對此沒有限定。在審計過程中，企業正常的經營支付仍然要進行，這個對審計沒有影響。

工程未經驗收發包人投入使用，是否可以質量問題為由拒付工程款？

很多時候，發包人出于某種原因（如交房期限屆滿、投產壓力等），在工程還未竣工驗收的時候就將工程投入使用，在投入使用后發包人又提出工程存在質量問題，拒絕支付工程款。這種情形下，發包人是否可以工程存在質量問題為由拒付工程款？

根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋一》第十四條的規定：建設工程未經竣工驗收，發包人擅自投入使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持。因此，建設工程未經驗收發包人就擅自投入使用，應視為發包人放棄了建設工程進行驗收的權利，發包人不能以此為由拒付工程款。

不過，上述司法解釋同時還規定，承包人應當在建設工程的合理使用壽命期限內對地基基礎工程和主體結構工程質量承擔民事責任，若該部分質量不合格，發包人有權要求承包人進行修復，修復后仍不合格的，發包人有權拒付工程款；同時，雖然發包人不能以工程存在質量問題拒付工程款，但發包人未經驗收使用工程的后果是視為工程驗收合格，并不能免除承包人應當承擔的保修責任，如果工程在質保期確實出現質量問題，發包人仍有權要求承包人修復、整改。

出現發包人未經驗收就使用工程的情形時，要適用以上規定，首先要有證據證明發包人未經驗收即已使用工程。因此，施工企業在遇到此種情形時，應在發包人使用之日就要進行證據固定（如拍照、攝像、辦理公證等），以便于發生爭議、糾紛時使用。

工程已經竣工驗收合格,總承包已未審計為由拒絕支付工程款合理嗎?

工程竣工驗收合格這是竣工單位與主管部門的關系，你承包方是與竣工單位的關系。單位的管理條例必須審計通過財務方可支付這樣合理但不合情。

因工程未審計而延遲付款義務怎么辦

以未完成工程審計為由延遲工程款結算依然不免承擔法律責任，可申請法院提起工程款給付方承擔違約責任的民事訴訟，并可按銀行同期貸款利率支付滯納金。

《合同法》

第一百零七條　當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第一百零八條　當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。

工程甲方到合同付款期不審計不按合同付款怎么辦

合同法第二百八十六條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

根據上述條款，甲方未在合同約定時間內支付工程進度款，乙方應及時向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意后延期支付。協議應明確延期支付的時間和從付款申請生效后按同期銀行貸款利率計算應付款的利息。

如甲方不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。