完整描述您的問題
完整描述糾紛焦點和具體問題
掃二維碼關注小程序
大律云小程序
免費咨詢 專業律師
一、工程款支付的法律規定
(一)《中華人民共和國建筑法》第十八條建筑工程造價應當按照國家有關規定,由發包單位與承包單位在合同中約定。公開招標發包的,其造價的約定,須遵守招標投標法律的規定。
發包單位應當按照合同的約定,及時撥付工程款項。
(二)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》
第十六條當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的,按照約定結算工程價款。
因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化,當事人對該部分工程價款不能協商一致的,可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。
建筑工程造價應當按照國家有關規定,由發包單位與承包單位在合同中約定。公開招標發包的,其造價的約定,須遵守招標投標法律的規定。發包單位應當按照合同的約定,及時撥付工程款項。 《中華人民共和國民法典》第七百九十九條 建設工程竣工后,發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發包人應當按照約定支付價款,并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。第八百條 勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期,造成發包人損失的,勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產損失的,承包人應當承擔賠償責任。第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
工程款優先權的法律規定:1、發包人未按約定支付價款的,承包人可以督促發包人在合理期限內支付價款;2、發包人逾期不付款的,承包人可以與發包人協議折價,也可以請求人民法院依法拍賣。建設項目價格優先受償項目折價或拍賣價格;3、發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款;4、發包人逾期不支付的,除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以請求人民法院將該工程依法拍賣,建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
共被瀏覽 1700 次
t4050是指截止2011年12月31號錢,達到4050標滿滿40周歲)的沒有...